因被告未按时装修完为原告装修的房屋（六坝镇四期一号楼三单元四零二），还存在质量问题，不按原告要求装修。所导致的原告损失，原告申请做出以下赔偿：
房屋装修总价：43000元，原告按被告要求2023-7-2支付4000元。2023-7-20支付17500元。2023-9-3支付15050元。被告未完成部分：灯具：900元，全屋窗帘：1200元，电动晾衣架：400元花洒：260元，马桶：650元，烟机灶具：1500元，洗脸盆：550元，海尔热水器（60L）1300元，全屋开关插座：36*10=360元，电视背景墙画：330元卫生间阀门开关柜门：200元，热水器安装费：100元，开关插座安装费：300元，洗菜池安装费：100元，花洒安装费：60元电视背景墙画安装费：200元，全屋打扫卫生费用：300元，榻榻米软包：300元，两处地漏未装：150元。
被告因未按原告要求制作造成橱柜吊柜不合格需要返工，损失工，料费用1000元，因被告操作失误造成卫生间洗衣机接水管安装不合格需要返工，损失工、料600元，因被告未按原告要把求洗菜池做成台下盆，私自做成台中盆，安装不合格需要返工，损失工料600元，因被告未按原告要求制作南北卧室榻榻米抽屉需要返工，损失工料500元，卫生间门存在上小下大制作不合格需要重新制作1000元，厨房门存在上下大小不一关不严需要重新制作1000元，多处门边，柜门存在上下缝隙大小不一需要返工，损失工料1000元，多处玻璃胶未打好需要重新做300元。
因被告原因延误工期40天安合同第七条第二款赔付违约金840元，被告未按合同要求完工，私自终止合同，按合同第七条第三款赔付原告违约金4300元，因被告原因导致原告所产生交通费500元。综上述所述被告需向原告支付现金14350元。原告曾多次催促被告交工，被告一直置之不理，剩余的活一直拖着不做。