原告于2019年12月15日与上海率领建筑装饰工程有限公司签了装修合同。合同是总包合同，总价拾万元整，当时谈的时候就说这个价格包含效果图里面的全部装修（包含中央空调）。
签合同后39天，被告一直拖着没开工。后来因为疫情于3月29日才开始干活。
第一次付款两万元，是水电铺设管道项目结束，2020年4月15日付的，工期17天（干两天停两天那种）。第二次付款是2020年5月23日，付款三万，瓦工结束，工期38天(同上)。6月15日我们去定的门和地板颜色，被告催我们付第三笔款，当时只是刷个墙，客厅干湿分离的柜子，厨房的面板，门和地板都没弄，我们按合同付款条款，让被告把木工活干完就付第三笔款。可是他们一直拖着没干活。
8月22日，我找他们协商，签了个补充协议，答应给他们第三笔款三万元。他们提出集成灶跟他们报价有出入让我自己买，所以这个集成灶的钱就扣除了。实际付给他们两万八千二。要求他们尽快开工干活，张家来（业务）答应我20天左右完工。说是过两天就开工干活，我催了八天，他们答应我星期一（8月31日）开工。星期一我打他电话，他就一直不接我电话，后来回个短信给我，让我找余小猴，余小猴就让他们设计师发我一个增加项目。
签补充协议的时候，设计师把我的合同清单故意拿走了，我发现清单没有了，立刻给他们打电话，后来他又送来的。现在回想起来，他们那会儿就有意拿钱不干活了。只是我没反应过来。这个可以按时间查一下通话记录的。
这个增项一看就很不合理。合同中约定暗盒是公元的，但被告实际装修时用的是杂牌的。打洞，与中央空调有关的泂都包含在中央空调费用里了，增项内被告还另外收费。我与装中央空调的师傅沟通过了，师傅原本主机和外机可以一起送到我们家的，是装修公司故意让他不要把主机送到我们家。合同内铺砖和刷墙面积，远远多于实际面积，卧室地面什么都没干，增项里收我地面找平费用。防水，当时只有一个卫生间被告拍照片做闭水测试的，其他都没做测式。他们说厨房和阳台做防水的，那当时为什么不做闭水测试并拍照给我们呢。装修效果图里有门槛石，被告都没告诉工人如何铺砖，工人问我们怎么铺，我们就说按效果图弄，他们现在又在增项内增加门槛石费用，其中卫生间门槛石清单里已经有报，增项内又有增加，而且增项内门槛石材料名称与清单报价的材料名称不同，装修公司没有提前报价就私自更换材料，报价由原来的95元变成180元。水电铺设时，我们有要求他们加一根回水管的（就是增项里的零冷水），水电费用按实际米数计算。客卫大砖拉槽和窗台外防水贴砖，被告没有给我们确认材料和报价就开始施工了，施工前甲方未收到任何书面签字确认单。敲墙和卫生间砌墙，原房屋结构与设计图纸明显不同，很明显是被告恶意漏报，清单里有砌墙项目，该项目是按项报的，我们又是签的总价合同，意味着所有的砌墙都包含在总合同内了。被告不在催要第三次款项时把增加项目提出来，明显存在欺骗行为。我们打电话给他们协商说做多少给多少钱，不可能你们要多少给多少，让他们开工，他们就说，不要那么多废话，不把这些钱付了就不干活，2020年9月4日并打电话威胁我说你再催就拆你们家窗户。
原房屋的客厅移门，他们误拆了，被告答应后期给我们装上的，现在也没装。我们原房北阳台有扇玻璃小门，还有房内原有的护栏，电线，被告拆除后占为已有，现在要求他们照价赔偿。客厅移门和北阳台小门及两个卧室和两个阳台的护栏，这些都有照片。
我们装的中央空调，这个钱已经付给被告了，我们的主机他们还没有安装，还有后面要安装面版和调试。要求他们把这些工作都安装结束，并向我们提供购买发票。
工人施工期间吃住在我家，水电费和住宿费要结算给我们。电费3月份9元，4-5月份150元，6月份41元，共计200元。住宿费：总共42天，按照本地市场价估值3500元。
6月16日之后就没有干过活，按合同约定竣工时间是3月13日，除去疫情一个月时间，其余误工时间按照合同约定1天100元的违约金来支付（被告整体项目延误总体天数4月17天，5月31天，6月17天，7，8月份各31天，9月30天，10月21天，共178天，17800元。
签补充协议时我有录音，录音里提到他们误拆客厅移门，还有签补充协议后20天左右完工，签字时他们看过协议，除集成灶外其他所有项目都是按合同走的，这一点他们自己也这么说的。包括干湿分离的柜子他们到现在都没有提供样式。明显又不想承认，因为合同清单项目栏里没有。
我10月9日发终止函给装修公司，装修公司至今没回复