事实及理由：我与上海玉石建筑装饰设计有限公司签订装修合同。签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同示范文本(2014版）》及《上海玉石建筑装饰设计工程有限公司报价表（合同副本）》日期为2016年7月2日，施工日期为2016年7月8日至2016年9月8日，因房管局交房原因故实际开工时期为2016年11月18日至2017年1月17日。 施工中无故停工，我多次联系装修法人王春林，他口头答应开工但未履行，无奈原告请求上海市徐汇区消费者保障协会调解，原告与被告2017年2月21在徐汇区消保委签订协议，当日支付被告所要工程增项款5500元，被告在收到款项后两周完成竣工，2017年3月6日施工队长又因工资拖欠为由停工，先已经超过约定两周竣工日期，单工期还有大半未完工，而原告一直在外住房过渡开销十分巨大。请求你会出面解决此事